ayıplı işleri yaptırdığı kabul edilemez. Faturanın iade edilmesi hangi bitkilerin ve yapılan işin ne kadarının ayıplı olduğunu ispatlamaz.Somut olayda

yerinde görülmemiştir. Zira, dosyamıza örnekleri sunulan noter ihtarnameleri incelendiğinde; davalı yüklenicinin ileri sürdüğü eksik ve ayıplı işlerin ... yüklenici şirketin eksik ve ayıplı iş iddiasını ileri sürmesine rağmen dosya kapsamında istinaf ilamı sonrasında alınan ve dosya kapsamındaki veriler ve delil

davacı yanın 1.23.886,23 TL cezai şart ödemesi gerektiği, işin tamamlanma oranının %78 olduğu ve ayrıca eksik işler ve ayıplı iş bedelleri tespit ... firmalara tamamlattırıldığını ve ayrıca gerekçelendirmeden eksik ve ayıplı işler nedeni ile sözleşmenin haklı olarak feshedildiğini belirtmiştir.Mahkemece

ayıplı işlerin ayrı ayrı tespiti ile kalan işlerin tamamlanması için gereken maliyetin ( işçilik ücreti vs dahil) tespiti hususunda ...... 1.Sulh Hukuk ... İş numaralı dosyaya sunmuş olduğu dilekçesiyle eksik ve ayıplı işler olduğu iddiasıyla zararının tespiti için delil tespiti talebinde bulunduğunu, söz ... sözleşme bedelini ödediği sabit olduğunu, bu durumda davalı şirketin eksik ve ayıplı işlerin bedelini ödemeyeceği sonucuna ulaşmak yasaya ve içtihatlara ... sebebiyle zarara uğramış buna karşılık davalı şirket ise eksik ve ayıplı işler teslim ederek sebepsiz zenginleşmiş olacağını, davalı şirkete gönderilen

sahibi ise eksik ve ayıplı iş savunmasında bulunmuştur. Davalı iş sahibi, Kocaeli 7. Noterliği'nin 19/10/2022 tarihli ve ... yevmiye nolu ihtarnamesiyle ... ayıpların başka firmaya yaptırılarak giderildiğini yükleniciye ihtar etmiştir. Davalı iş sahibi sözleşmedeki eksik ve ayıplı işlerin üçüncü kişilere ... belirlendiğinden yüklenicinin hak edişi belirlenme yöntemleri yukarıda açıklanan yöntemlere uygun değildir. Ayrıca, teknik raporda, ayıplı iş olduğu belirlendiğinden davalı iş sahibinin ihtarları dikkate alındığında süresinde ayıp ihbarında bulunduğunun kabulü gerekmiştir. İş sahibi tarafından ayıplı işin üçüncü

davacı tarafından yapılamayan eksik ve ayıplı işlerin dava dışı ... Sahne Perde Sistemlerine yaptırıldığı bildirilmiş ise de, bu şirket ile yapılan ... ve ayıplı işlerin dava dışı ... Sahne Perde Sistemlerine yaptırıldığı bildirilmiş ise de bu şirket ile yapılan sözleşmenin 27.01.2021 tarihinde, teklif ... yapılan anlaşma gereği üstlendiği yükümlülükleri gereği gibi yerine getirmediğini, eksik ve ayıplı hizmet verdiğini, müvekkilinin işbu eksik ve ayıplı işleri tamamlamak zorunda olduğundan, dava dışı ... Sahne Perde Sistemleri- ... isimli firma ile anlaşarak, bu eksik işlerin tamamlanmasını sağladığını ve

alacaklının, borcun ifası ile birlikte isteyebileceği gecikme nedeniyle tazminat ile gecikme cezası, eksik-ayıplı işler zararı (TBK'nın 125/I- mülga 818 sayılı

yaptırılan eksik ve ayıplı işlerin sözleşme konusu işlere ilişkin olup olmadığı, iş sahibince üçüncü kişilere tamamlatılan eksik bırakılan işleri yapılmasına

, imalatların eksik/kusurlu ve ayıplı yapıldığını, ayıplı işler haricinde eksik yapılmış ve hiç yapılmamış olan işlerin de bulunduğunu, Batı 1. Sulh Hukuk ... sözleşmesi kapsamında eksik bırakılan ve ayıplı işlerin bedelinin ödenmesi istemlerine ilişkindir. Davanın açıldığı Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 05 ... ve ayıplı işlerin bedelini talep etmektedir. Yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporunda taşınmaz üzerindeki blokların tamamlanmış olduğu ve bir ... imalatların bozulmuş olabileceği ifade edilmiştir. Bilirkişi raporunda eksik ve ayıplı işler nedeniyle takdiren sözleşme bedelinden toplam 271.454,99 TL

eksik ve ayıplı işler bedeli düşüldüğünde davacının kalan alacağının 114.014,14 TL olduğu gerekçesi ile asıl davanın kısmen kabulü ile davalının İstanbul ... bulunmadığı bilirkişi raporlarınca da tespit edilmesine rağmen 5. Hakediş tutarı üzerinden nefaset bedelleri ve eksik ve ayıplı işler bedeli düşülmesinin ... mütemerrit hale geldiğini, hükmedilen nesafet kesintisi ve eksik imalat bedelinin çok düşük olduğunu, eksik ve ayıplı işlerin İskenderun 1. Sulh Hukuk ... ettiğini, bu nedenle nesafet kesintisi ve ayıplı iş miktarı olarak % 3 oranının esas alınması hatalı olduğunu, raporda "yasal olarak % 5 olarak belirlenen