gerektiğinden davalı güvenlik şirketinin tek başına sorumlu tutulmasının uygun olmayıp ortak kusurunun bulunması nedeniyle oluşan zarardan davalının zararın

ifade ile ortak kusur halinde tarafların birbirlerinden tazminat talebinde bulunamayacağı ve sadece birbirlerine kazandırdıklarını yasanın geri verme ... olduğunun anlaşıldığı, ortak kusur halinde tarafların birbirlerinden tazminat talebinde bulunamayacağı ve sadece birbirlerine kazandırdıklarını yasanın geri

doğumu ya da artmasına yol açan fiil, zarar görenin davranışlarından ileri gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir. (KILIÇOĞLU, Ahmet, Borçlar

eser sözleşmesi • harç muafiyeti • bilirkişi raporu • ortak kusur

bilirkişi raporundaki tespitler uyarınca işin ifasında tarafların ortak kusurları neticesinde gecikme yaşandığının sabit olduğu anlaşıldığından, davalı

taşıması gerekirken, davacı’nın fesihte en azından ortak kusuru bulunduğunun bilirkişi raporlarıyla tespit edildiği olayımızda salt sözleşmenin feshedilmesi

. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2015. S. 582) Zararın doğumu ya da artmasına yol açan fiil, zarar görenin davranışlarından ileri gelmişse müterafik (ortak) kusurdan söz edilir. (Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Y. 2012, s.418) Yukarıda da açıklamalar dikkate alındığından davacının müterafik

yükümlülüklerinin kusurları ile ihlal ettikleri takdirde verdikleri zarardan sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Bu durumda, davacı ortakların, kusuru ve zararı ispat

birden fazla kişinin birlikte müteselsilen sorumlu tutulmalarını, birden fazla kişinin ortak kusurlarıyla zarara birlikte sebebiyet vermiş olmaları koşuluna bağlamıştır. Buna göre, birden fazla kişi aynı zarara ortak kusurlarıyla sebebiyet vermiş olmalıdırlar. BK'nın 51. maddesi ise bundan farklı olarak, aynı zarardan dolayı birden fazla kişinin birlikte müteselsilen sorumlu tutulmalarını birden fazla kişinin bu zarardan dolayı ortak kusurları nedeniyle

vermiş sayılacağından tazminat isteyemez. Bu gibi durumlarda feshe taraflar "ortak kusurları" ile sebebiyet vermiş olacaklarından tazminat isteyemezler

yargılama giderleri • yetkili mahkeme • cezai şart • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası • bayilik sözleşmesi • bekletici mesele • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • davanın kabulü • ortak kusur • ön inceleme

uygulayan davacının ortak kusurundan meydana geldiği ve her iki tarafın %50 oranında eşit kusurlu olduğu, ödenen ceza miktarından %50 oranında eşit sorumlu